CONTRATO Nº 091/2024– DATA: 15/12/2024.
CONTRATA DA: VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.
– OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer à PREFEITURA 225.520 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte) unidades de crédito comum e 150 (cento e cinquenta) segundas vias de crédito para os bolsistas Programa de Incentivo à Empregabilidade, conforme legislação, para o período de 15 de dezembro de 2024 até 14 de dezembro de 2025, nos precisos termos da “Proposta Comercial” ofertada na Inexigibilidade de Licitação nº 0017/2024. VALOR: R$ 905.830,00.
PROCESSO MUNICIPAL Nº 18160/2024.
CONTRATO Nº 092/2024– DATA: 12/12/2024.
CONTRATADA: URBAN SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA.
– OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia/Arquitetura, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO TIPO MENOR PREÇO, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de Responsável Técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de material e mão-de-obra, visando a Recapeamento Asfáltico das Ruas
-Guaracy A. AraujoCocuzzo,
-José Menegatti, José La Torre,
-Antônio Berdusan,
-Ida Casarotto Foresto,
-Benedito Zeferino Barbosa e
-PalmyraCrepaldi
– Jardim Marcelino conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, e condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. VALOR: R$ 799.444,81. PROCESSO MUNICIPAL Nº 7840/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 155/2024
(prorrogação de prazo) – DATA: 05/12/2024
– CONTRATADA:OBRAMIX LTDA.
– OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de serviços de manutenção e conservação das áreas verdes e ajardinadas das vias, logradouros e unidades escolares deste município, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, com disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos.
VALOR: R$ 5.212.916,45.
PROCESSO MUNICIPAL Nº 13366-b/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 157/2024
(prorroga ção de prazo) – DATA:17/12/2024
– CONTRATADA:GOLDEN FOOD – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
– OBJETO: Aquisição de CESTAS BÁSICAS, conforme termo de referência, para entrega parcelada, nos precisos termos da “Proposta Comercial” ofertada no Pregão Presencial nº 080/2020.VALOR:R$ 14.062.542,00.
PROCESSO MUNICIPAL Nº 17352-b/2024
TERMO DE ADITAMENTO N° 158/2024
(acréscimo) – DATA: 05/12/2024
– CONTRATADA:WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA.
– OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura, devidamente inscrita no CREA/ CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimentos de material e mão-de-obra, visando a Reforma para Instalação do CRAS – Centro na Avenida Waldemar Gomes Marino s/n.º, Centro – Caieiras – SP, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR:R$ 107.529,44.
PROCESSO MUNICIPAL Nº 18409/2024
TERMO DE ADITAMENTO N° 159/2024
(prorrogação de prazo e reajuste) – DATA: 11/12/2024
– CONTRATADA:TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA EPP
– OBJETO: Contratação de empresa especializada na impressão à Laser de Carnes de IPTU, ISS ESTIMADO, T.L.F. e E.I. (Empreendedor Individual), nos precisos termos do Termo de Referência e da “Proposta Comercial”. VALOR:R$ 71.848,08. PROCESSO MUNICIPAL Nº 10552-b/2024
TERMO DE ADITAMENTO N° 160/2024
(supressão e acréscimo de valor)
– DATA: 10/12/2024
– CONTRATADA:H.A. ENGENHARIA LTDA.
– OBJETO: Contratação de empresa para a construção de Campo Society na Rua Minas Gerais com Rua Pará – Jardim Esperança, Caieiras/SP, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO TIPO MENOR PREÇO, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Crono grama Físico-Financeiro, condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, proposta e demais documentos. ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO:R$ 1.785.496,85
PROCESSO MUNICIPAL Nº 7259/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 161/2024
(prorrogação de prazo) – DATA: 13/12/2024
– CONTRATADA:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIEIRAS – APAE
– OBJETO: Constitui objeto desta parceria a execução de serviços de fisioterapia aquática – hidroterapia especializados para atendimento integral para pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, conforme Plano de trabalho.
PROCESSO MUNICIPAL Nº 18120-b/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 162/2024
(prorrogação de prazo) – DATA: 18/12/2024
– CONTRATADA: ASTROS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ENGENHARIA INTEGRADAS LTDA
– OBJETO: Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia para atualização do projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio de acordo com as condições com emissão do auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) do Prédio do Paço Municipal (Prefeitura de Caieiras), situado à Avenida Professor Carvalho Pinto, 207 – Jardim Santo Antônio, Caieiras – SP, 07700-000.PROCESSO MUNICIPAL Nº 8038-b/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 163/2024
(prorrogação de prazo) – DATA:20/12/2024
– CONTRATADA:COLORADO CAIEI RAS FUTEBOL CLUBE LTDA.
– OBJETO: Constitui objeto do presente termo de cooperação a utilização pela OSC do Estádio Municipal Carlos Ferracini, localizado na Rua Portugal, 300 – Centro -Caieiras. PROCESSO MUNICIPAL Nº 11415-b/2024.
TERMO DE ADITAMENTO N° 165/2024
(prorrogação de prazo)
– DATA: 29/12/2024
– CONTRATADA: ALX SERVICOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI.
– OBJETO: Constitui objeto do presente termo de prestação de serviços de limpeza e zeladoria Municipal de Educação. VALOR: R$ 6.386.450,52 PROCESSO MUNICIPAL Nº 12515-b/2024.
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 010/2024.
DATA: 29/02/2024
– CONTRATADA: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
– OBJETO: Contratação de sof tware contábil, folha de pagamento (incluindo portal), compras (incluindo pregão presencial), contratos, patrimônio (incluindo avaliação patrimonial), almoxarifado, com pleno atendimento ao sistema Eudes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como software de protocolo, transparência, business intelligence, tributos (incluindo portal de serviços), dívida ativa, nota fiscal eletrônica, para licenciamento parcelado, conforme especificado em sua Cláusula Primeira; fornecimento (via licenciamento mensal de direito de uso) do módulo denominado “EMPRESA FÁCIL” para atender a demanda do Município, incluindo os serviços de implantação, capacitação de servidores, manutenção e suporte técnico; e fornecimento (via licenciamento mensal de direito de uso) dos módulos denominados “PAR CELAMENTO ON-LINE”, bem como “MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS”, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Caieiras – SP, incluindo os serviços de implantação, capacitação de servidores, manutenção e suporte técnico. (Publicação extemporânea).
